Взыскание задолженности по договору на строительство газовых скважин

Защита интересов ООО «Интегра-Бурение» в споре c дочерней компанией лидера горно-металлургической промышленности России — ПАО «ГМК «Норильский никель» о взыскании задолженности по договору подряда на строительство газовых скважин.

Постановка задачи

Клиент выполнил работы по строительству 12 скважин на газовом месторождении. Заказчик АО «Норильскгазпром» отказался от оплаты существенной части работ, сославшись на просрочку выполнения подрядных работ из-за произошедшей аварии, а также отказался от оплаты работ по устранению происшествия. ООО «Интегра-Бурение» представила суду заключения специалистов, подтверждающих, что причинами аварии на месторождении являлось геологическое осложнение непредвиденного характера и что для его устранения потребовалось выполнение дополнительных работ. Однако суд первой инстанции отказал Клиенту в удовлетворении требований.

Задача

Отменить решение суда первой инстанции и добиться взыскания стоимости выполненных работ, а также неустойки.

Защита интересов клиента

• Адвокаты реализовали сложную задачу — добились в апелляционном суде назначения повторной экспертизы причин аварии на месторождении и на протяжении нескольких месяцев защищали в суде результаты экспертизы.
• Адвокаты коллегии убедили суд, что доверитель выполнял работы своевременно, а все просрочки были связаны с объективными причинами и не зависели от Клиента.

Результат

В суде апелляционной инстанции адвокаты «Delcredere» добились отмены решения суда и взыскали с ответчика около 300 млн руб. — задолженность по оплате подрядных работ и неустойка.

Кассационная инстанция оставила судебные акты в силе.